В зависимости от условий договора и иных обстоятельств договор подряда может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон в одностороннем либо судебном порядке. От применяемых при расторжении договора подряда правил зависит процедура и момент прекращения действия договора подряда.
Юридическая фирма “Двитекс” предлагает комплексные услуги по расторжению договора подряда в одностороннем и судебном порядке. Мы проанализируем документы и подберем оптимальную стратегию защиты, исходя из нюансов вашей ситуации. Всю работу мы берем на себя. Ваше участие в процессе минимально: подписать договор и передать документы для работы. При этом вы получаете гарантию результата, а наши услуги во многих случаях вы оплачиваете лишь тогда, когда работа завершена.
Юрист проанализирует договор, иные обстоятельства и предоставит правовое заключение о возможности досрочного расторжения договора и последствиях такого прекращения обязательств для доверителя. Мы предлагаем несколько форматов консультаций юриста: устная онлайн или оффлайн консультация, письменное заключение юриста по вопросу клиента.
Подготовим и направим претензию (ответ на претензию, уведомление о расторжении), защитим ваши интересы в переговорах по телефону, а также на встрече. Помощь опытного судебного юриста при досудебном урегулировании спора во многих случаях позволит решить проблему мирно, не обращаясь в судебные инстанции.
Ознакомимся с материалами судебного дела, подготовим исковое заявление (отзыв на иск) и иные процессуальные документы, защитим интересы клиента в судебных заседаниях, а также при проведении судебных мероприятий. Защитим ваши интересы в суде первой, апелляционной или кассационной инстанции, а также при пересмотре дела в порядке надзора, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Мы добьемся не только вынесения решения в вашу пользу, но его исполнения.
Как мы вам поможем?
Вы также можете заказать письменную консультацию юриста по подряду, анализ материалов спора и заключение юриста относительно перспектив его разрешения в пользу Клиента, а также иные юридические услуги.
Мы работаем максимально быстро. Мы оформляем и подаем документы без малейшего промедления.
Можете быть уверены – мы сумеем защитить ваши интересы и убедить суд в вашей правоте.
Вы не тратите силы и время на участие в процессе. Наши юристы все делают сами. Вы можете контролировать ход процесса в "Личном кабинете" на нашем сайте. Оплата услуг любым удобным способом по результату.
Онлайн заказ услуг, нотариус без очереди, курьерская доставка документов, широкий выбор способов оплаты услуг и удобный график работы.
Вы получаете всю информацию до начала работы. После ничего не меняется. Мы не навязываем лишних услуг.
Основные принципы работы Юридической фирмы «Двитекс» – гарантия результата и удобство сервиса для клиента. Поэтому мы работаем без предоплаты, в удобное для клиента время, а также предоставляем доступ в личный кабинет на сайте всем клиентам!
Представительство в арбитражном суде первой инстанции: подготовка процессуальных документов (иска/отзыва на иск, ходатайств, заявлений, запросов и т.д.), защита интересов клиента во всех судебных заседаниях. Защита клиента до вынесения решения суда.
Подготовим и направим должнику претензию, а также подадим в суд иск, защитим интересы клиента во всех судебных заседаниях и добьемся вынесения решения в вашу пользу. В стоимость услуг включено также получение исполнительного листа, подача его в банк и исполнение решения суда.
Подготовим и направим должнику претензию, а также подадим в суд иск, защитим интересы клиента в суде и добьемся вынесения решения в вашу пользу. В стоимость услуг включено также получение исполнительного листа и подача его в банк.
Вы оставляете заявку на сайте или по электронной почте/телефону.
Мы обрабатываем ваш запрос и предоставляем вам индивидуальную юридическую консультацию и план действий исходя из вашей конкретной ситуации, согласовываем стоимость наших услуг.
После обсуждения условий сотрудничества мы согласовываем условия договора.
Заключаем договор, после чего вам назначается персональный юрист, который будет вести ваше дело. Также вам предоставляется доступ в личный кабинет с полной информации о движении вашего дела.
Оплата услуг после получения положительного результата.
Начать работуДля расторжения договора субподряда действуют общие условия расторжения гражданско-правовых договоров и частности, относящиеся к договору подряда.
Путем отказа одной стороны от договора;
По решению суда о досрочном расторжении договора.
По договору субподряда право на односторонний отказ в любой момент имеется у заказчика, если иное договором не предусмотрено. Исполнитель может расторгнуть договор только в определенных законом или договором случаях.
Односторонний отказ допускается, если это предусмотрено законом или договором. В иных случаях, когда требуется доказать основания для расторжения договора (например, существенное нарушение условий договора) и не предусмотрена возможность одностороннего отказа, то для расторжения договора необходимо обратиться в суд. При этом для одностороннего отказа достаточно своевременно в письменной форме уведомить другую сторону о своем намерении. Договор в этом случае считается расторгнутым с момента направления отказа. Отказ от договора подряда может быть произведен на различных стадиях исполнения обязательства до момента принятии работы, а потому в этом случае сторонам придется решать вопросы, что же делать с уже частично выполненной работой и как компенсировать друг другу причиненные таким отказом убытки. В ряде подобных ситуаций сторонам удается договориться. Однако в большинстве случаев стороны вынуждены обращаться в суд за защитой своих прав, которые были нарушены не ввиду прекращения договора, а ввиду наступления негативных последствий такого шага, предпринятого одной из сторон.
При расторжении договора в судебном порядке договор считается расторгнутым только при вступлении в законную силу решения суда о расторжении.
Различия в способах расторжения договора важно учитывать при выборе способа защиты стороны договора: необходимо оценить основания для расторжения договора, которые имеются, оценить возможность расторгнуть договор в одностороннем порядке (предусмотрена такая возможность или нет при данных основаниях) и только затем направлять другой стороны заявление о расторжении, при необходимости расторгнуть договор в судебном порядке. Разница в данных способах определяет содержание иска (его основание и предмет - выдвигаемые требования).
Это сложная категория споров. Все зависит от того, какие есть подтверждения поручения работы Заказчиком, доказательства фактического выполнения работ, наличия или отсутствия подписанных актов выполненных работ, актов скрытых работ. В судебной практике содержится вывод о том, что отсутствие между сторонами договорных отношений само по себе не может служить основанием для отказа в оплате выполненных работ при условии наличия доказательств их фактического выполнения. Доказательством поручения работ может случить переданный проект, рабочая документация. Безусловно, начинать работы нужно, имея на руках подписанный договор. Однако, даже если его нет, с помощью переписки и других доказательств можно доказать факт поручения и выполнения работ.
Если подрядчик обнаружил необходимость выполнения, или заказчик указывает на необходимость выполнения дополнительных работ, стороны должны заключить соответствующее дополнительное соглашение. При отсутствии такого дополнительного соглашения даже при наличии подписанных актов выполненных работ подрядчик выполняет дополнительные работы бесплатно.
Согласно ст. 743 ГК РФ при обнаружении в ходе строительства неучтенных в технической документации работ Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику. Заказчик обязан ответить на такое сообщение Подрядчика в течение 10 дней (если иной срок не предусмотрен договором). Если Заказчик не ответил Подрядчик направляет заказчику еще одно уведомление о приостановлении работ с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.
Если подрядчик уведомления о необходимости выполнить дополнительные работы не направил, стороны не подписали дополнительного соглашения, подрядчик лишается права требовать оплаты дополнительных работ. Исключение составляют только случаи необходимости немедленных действий в интересах заказчика, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. Как показывает практика, доказать этот факт по происшествии времени очень сложно.
Обратите внимание на то, что подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика (п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 года № 51).
Таким образом, как только возникает вопрос о дополнительных работах, подрядчик должен направить заказчику уведомление о необходимости выполнения дополнительных работ, а через 10 дней (при отсутствии ответа заказчика) - направить уведомление о приостановке работ.
Можно, если только с первым подрядчиком вы подписали документы, фиксирующие стоимость фактически выполненных работ, наличие недостатков и стоимость их устранения. Во всех остальных случаях устранять недостатки строительных работ первого подрядчика до судебной экспертизы нельзя, так как вы лишите себя доказательств ненадлежащего качества работ и возможности установить стоимость устранения недостатков в рамках судебной экспертизы. Эксперт оценивает объект «как есть» на момент проведения экспертизы. Если на момент проведения экспертизы все недостатки устранены, работы доделаны, эксперт составит заключение об отсутствии недостатков и довод о некачественном выполнении работ окажется недоказанным.
Нет, не обязан. Согласно ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Согласно ст. 721 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Согласно п. 3 ст. 724 ГК РФ Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
Таким образом, из норм Гражданского кодекса РФ следует, что гарантийные обязательства подрядчика включают в себя обязательства по устранению недостатков качества работ при их обнаружении Заказчиком, но не замену расходных материалов.
Дефект – отдельное несоответствие конструкций каком-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.
Повреждение – неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировке, монтаже или эксплуатации.
Гарантийные обязательства не включают в себя текущее обслуживание, замену расходных частей и материалов. Износ расходных материалов не является дефектом или недостатком выполненных подрядчиком работ.
Если работы не выполнены, акты не подписаны, материал не использован, вы можете взыскать с подрядчика неотработанный аванс, штрафные санкции за просрочку и стоимость давальческих материалов.
Вы также можете написать нам: